热水工程施工合同

热水工程施工合同内容摘要：

各项工作进行监督、检查和隐蔽工程的验收。 （ 3）负责在施工场地内向乙方提供施工所 需的水、电接驳点，并说明使用注意事项。 施工用电提供至二级配电箱处，二级配电箱外由乙方按照《施工现场临时用电安全技术 JGJ462020》组织实施（费用已包括在合同价中）。 12 （ 4）负责向乙方提供必要的施工条件，材料堆场等。 ： （ 1）乙方指派 为驻工地代表，联系电 话 ，负责合同履行，施工组织和管理，处理由乙方负责的各项事宜。 未经甲方同意乙方指派人员不得随意变动，确需变动时应提前 7天以书面形式告知，新指派人员应继续履行合同之义务和责任。 若甲方要求更换乙方指 派人员，乙方应在接到甲方通知后 3天内更换指派人员并履行合同之义务和责任。 （ 2）按甲方要求进场施工，并提前组织好约定材料的采购、运输、保管等工作，满足工期进度要求。 （ 3）按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者的安全，杜绝安全事故的发生。 （ 4）有责任对现场设施和成品进行保护，如有损坏乙方应负责赔偿或修复。 （ 5）接受甲方的监督和管理，并服从甲方对工程总进度计划的安排与施工协调。 （ 6）工程完工后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交（若有规定），编制符合甲方要求的工程结算书。 （ 7）工程完工后应及时清运垃圾、剩余材料和设备，做到工完场清。 （ 8）根据施工要求向甲方提供满足工期目标所需的作业人员及设备；所有作业人员必须年满十八周岁以上、五十周岁以下、身 13 体健康、无传染病。 （ 9）特种作业人员必须持有国家认可的特种作业证书或岗位资格证书。 同时向甲方提供所有务工人员的身份证及特种作业人员的岗位资格证书复印件一份。 （ 10）与参加本项目施工的乙方所有务工人员签订劳动用工合同书，以明确双方的责、权、利，并报甲方备案。 （ 11）施工过程中乙方不得以任何理由组织人员或雇佣人员到甲方滋事，由此 给甲方造成的损失由乙方承担，甲方同时保留索赔及解除合同的权力。 （ 12）乙方应严格执行国家及 [ 某城市 ]对计划生育管理的有关规定和办法，对所聘劳务人员负计生管理责任。 （ 13）对其施工范围内的卫生及用电安全负责，并按甲方的规定进行管理。 （ 14）如乙方人员发生工地偷盗事件，乙方负责双倍赔偿甲方损失，同时甲方向乙方罚款 1 万元 /次。 （ 15）乙方获得计量款后 5 日 内必须将务工人员签字确认的工资支付书的原件提交甲方备案及审核。 若乙方拒绝提供务工人员签字确认的工资支付书，甲方有权暂停支付后续工程款，由此造成的各项经 济损失由乙方全部承担。 （ 16）甲乙双方另行签订《分包工程治安管理协议书》作为本合同的附件，供双方遵守执行。 十三、工程质量保修 14 （ 1）为保证本工程在合理使用期限内的正常使用，乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本合同约定之施工、承包范围内的工程质量保修责任。 （ 2）凡属于乙方质量问题或施工缺陷所引发之维修而造成甲方及第三方的全部损失，均由乙方承担责任并负责赔偿。 （ 3）属于乙方保修范围和内容的项目，乙方应在接到保修通知之日后 24 小时内派人修理。 （ 4）乙方每次维修完毕，应负责将维修现场清理干净，并在完成后取得甲方的验收签字方视为有效完成。 如乙方在维修过程中给甲方造成其他损失，乙方应承担赔偿责任。 （ 5）乙方未能及时进场维修或不能维修或未能在甲方指定的合理期限内完成维修任务或经过两次维修仍出现同样的缺陷，甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用、赔偿费用及甲方加收的管理费 (管理费为：修复及赔偿费的 15％ )均从甲方支付乙方的任何款项中扣除（不需要乙方书面确认），款项扣除后并不免解除乙方应负的合同约定之责任。 修范围 （ 1）凡属于乙方施工范围内因自身原因所导致的质量问题或其他缺陷，均属于乙方保修责任范围。 （ 2）不属于乙方责任，但经由双方协商由乙方负责组织维修的，乙方应按质量标准和约定时间组织维修，费用由责任方承担。 15 （ 1）保修期限：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期自本项目通过验收之日起计算，保修期限为：主机保修 [ 2 ]年，配件保修 [ 1 ]年 （ 2）保修金及保修保证金：保修金为合同结算总价的 5%；保修保证金：无。 （ 3）保修金的返还：保修期满后 14天内 一次性无息返还，支付时扣除由甲方垫付应由乙方承担的维修费用（如有）。 十四、保险 乙方必须依法为参与本工程施工的乙方所有管理人员及务工人员缴纳综合保险费，为所有管理人员及务工人员购买意外伤害保险并缴纳国家规定必须投保的其他费用。 十五、违约责任与争议 甲方违约责任： （ 1）工程款审核成立后，甲方无故未支付乙方计量款，乙方可书面提请支付，逾期未支付且又未达成延期支付协议，乙方有权按应付工程款计收资金利息，资金利息按银行同期贷款利率计算；在此期间乙方不得停止施工并保证不得有务工人员围攻、闹事等过激行为的发生。 （ 2）工程结算款审核成立后 30 天内，甲方无故未支付乙方结算尾款，乙方有权按应付结算款计收资金利息，资金利息按银行同期贷款利率计算。 在此期间乙方不得组织人员有围攻、闹事等过激行为的发生。 16 乙方违约责任： （ 1）工期：施工过程中由于乙方原因造成工期延误，每逾期一天须按工程结算价款的 [1]%向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的一切损失；如因甲方原因造成工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延，但甲方不承担任何费用。 （ 2）产品质量：如乙方提供的产品经检验质量不合格的，乙方除应立即调换合格产 品外，如因此造成工期延误的，乙方还应承担工期延误的违约责任。 （ 3）工程质量：如因乙方原因引起工程质量不合格，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，由此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。 争议 （ 1）双方约定，在合同履行过程中产生争议时，由双方协商解决，协商不成提交工程所在地人民法院诉讼解决。 （ 2）对于不存在争议的部分，各方在诉讼期间仍应继续履行合同之职责和义务。 在人民法院判决、裁定前乙方不得停工，且不得以此为由拖延工期。 十六、合同份数 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。 十 七、补充条款 ，不能有任何形式的转包、分包，否则一经发现，乙方应向甲方缴纳 [2]万元人 17 民币的违约金，同时甲方有权立即单方解除本合同，由此造成之损失由乙方自行承担。 ，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 ，支付乙方合同价款及其他应当支付之款项。 ，乙方必须向甲方提供营业执照、资质证书、税务登记证、安全生产许可证、法人委托书（包括被托人身份证原 件）、承诺书、外出施工税务证明（若有）、《外地建筑业企业入青信用登记证》（若有）等各类资格证明文件复印件并加盖公司公章，同时提供原件以便核对。 、安全施工、临时用电管理、文明施工、治安管理等补充协议和承诺书。 ，补充协议与正文具有同等法律效力。 十八、合同生效 ： [2020]年 [12]月 [ 08 ]日 ： [XXXX某城市 国际贸易中心项目经理部 ]。 乙方完成本合同工作内容、本工程验收合格、结算尾款清结后自行终止。 保修事宜仍按本合同约定执行。 18 甲方（公章）： 乙方（公章）： 法人代表或 法人代表或 委托代理人：。