基建施工合同范本

基建施工合同范本内容摘要：

4）施工中承包人应做好施工原始记录，隐蔽工程记录，按照国家验收规范的要求，整理、检查、编制工程验收竣工资料，并在竣工时按规定移交发包人； 5）在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，均由承包人承担； 其他 1）竣工资料符合 吐鲁番 市档案局关于档案资料的要求； 2）准时参加 发包人 组织的 工程例会和专题会议； 3） 承包人用水、电 由发包人提供，承包人应合理节约使用，不得浪费，发现承包人无故浪费则所有工程发生的水电费用由承包人加倍赔偿， 结算在结算工程款中扣除； 4） 其它事 宜由双方协商另定。 八、施工组织设计和工期 进度计划 有关内容明确如下： 1）承包人提供施工组织设计和进度计划的时间：承包人取得全部施工图纸后 5 日内提交详细的施工组织设计和进度计划，报发包人 及工程师审批，进度计划必须包括对其他承包人承包工程的进度要求。 在实施中，如在发包人看来工程的实际进度不符合已经批准的进度计划，承包人应根据发包人的要求提出一份修订过的进度计划，报发包人确认，但这种确认并非对工期延期的批准，如修改后的计划仍不能按期完成，承包人仍应承担相应的违约责任； 2） 工程师确认的时间：接到承包 人提交的施工组织设计和进度计划后 7 日内进行确认。 开工及延期开工 按合同中相应条款执行。 暂停施工 按合同中相应款项执行。 工期延误 1） 因以下原因造成工期延误，经工程师确认并得到发包人批准后，工期相应顺延。 a 不可抗力； b 合同中约定或工程师及发包人同意工期顺延的其它情况。 2)承包人在本条 1)款情况发生后 2 天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。 工程师在收到报告后 2 天内提出初审意见报发包人 确认， 发包人 在收到工程师初审意见后 2 天内回复，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工 期。 3)合同工期按发包人书面批准的开工日期以日历天计算，因承包人原因导致总工期或单位工程工期出现延误的，由发包人以书面形式通知承包人，承包人必须立即采取有效措施赶抢延误工期，若延误工期按每天 2020 元进行罚款； 4)双方约定工期顺延的其他情况：除非发包人书面认可的原因， 本工程不同意其它任何理由的工期顺延。 承包人必须在符合工期顺延情况发生后 2 天内向发包人书面申请确认，逾期申请发包人不予接纳，视为弃权； 5)承包人不得以农忙、下雨、刮风、材料供应紧张、材料涨价等非不可抗拒的理由拖延工期，否则按照合同条款进行罚 款；承包人因材料供应、施工劳力和机具设备不足、管理不善或发生安全质量事故而影响工期的，均属承包人责任，此类情况不能作为顺延工期及费用索赔的理由，承包人应采用有效措施，努力将受影响的工期补回，否则按合同条款进行罚款； 6)由于下列原因而影响施工进度，而且受影响的分项工程（工序）是处在工程进度网络计划的关键线路上，承包人可据实申请要求顺延本合同工期或单项工程的工期： a 因天灾或人力不可抗拒的原因，被迫停工者（指 级以上地震、龙卷风、自然灾害及社会动乱）； b因发包人同意变更的施工图设计未能及时提供导致返工、停工 ,而影响单位工程进度计划上关键线路的施工； c非承包人违约和过失等因素造成的其它特殊情况而影响单位工程进度计划关键线路的施工； d 本合同其他条款中允许顺延工期的情况，见本合同其他涉及工期顺延条款。 7)双方约定工期延误的处理办法： 因承包人原因导致工期滞后 , 每延迟一天罚款 2020 元，违约金在 再 支付工程款时扣除。 对节点工期严重滞后且未采取有效赶工措施，将导致工程延期超过 10 天的，发包人有权终止合同，更换施工单位，由此造成的一切损失由承包人承担。 对严重 违约需清除出场的承包人， 发包人 将其情况书面报告当地及企业所在地建设行政主管部门，向承包人书面提出限期清场的要求并登报告示。 九、工程竣工 按合同中相应条款执行。 十、质量与检验 工程质量 1） 工程质量等级为合格，达不到约定条件的部分，工程师一经发现，可要求承包人返工，承包人应按工程师要求的时间返工，直到符合约定条件。 因承包人原因达不到约定条件由承包人承担返工费用，工期不予顺延。 返工后仍不能达到约定条件的，承包人承担违约责任。 2）双方对工程质量有争议，请工程所在地工程质量监督部门裁定，裁定费用及因此造 成的损失，由责任方承担。 双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 检查和返工 按合同中相应条款执行。 隐蔽工程和中间验收 1）双方约定的中间验收部位：按国家和市质监部门有关规定明确要求中间验收的部位，根据工程施工进度对各部位验收。 验收必须在 48 小时前报发包人，发包人在 48小时内参加验收。 此外，发包人有权要求对本工程任何部位进行验收。 其余仍按合同中相应条款执行。 2）重新检验 按合同中相应条款执行。 十一、安全施工 安全施工与检查 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、部颁的有关安全生产的规定，认 真执行工程承包合同中的有关安全要求。 开工前办好相关工程保险。 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。 各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 建立健。